?
?

二十年大品牌 專(zhuān)業(yè) 專(zhuān)注

智豪民商網(wǎng)

地址：重慶市兩江新區黃山大道中段67號信達國際A棟18層

公司別除權糾紛，通過(guò)訴訟確保優(yōu)先受償權的享有

       裁判要點(diǎn)
 
　　符合《中華人民共和國破產(chǎn)法》第十八條規定的情形，建設工程施工合同視為解除的，承包人行使優(yōu)先受償權的期限應自合同解除之日起計算。
 
　　相關(guān)法條
 
　　《中華人民共和國合同法》第286條
 
　　《中華人民共和國破產(chǎn)法》第18條
 
　　基本案情
 
　　2006年3月，**宇公司與**建公司簽訂了一份《建設工程施工合同》，**宇公司將其廠(chǎng)區一期工程生產(chǎn)廠(chǎng)區的土建、安裝工程發(fā)包給**建公司承建，合同約定，開(kāi)工日期:暫定2006年4月28日(以實(shí)際開(kāi)工報告為準)，竣工日期：2007年3月1日，合同工期總日歷天數300天。發(fā)包方不按合同約定支付工程款，雙方未達成延期付款協(xié)議，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任。后雙方又簽訂一份《合同補充協(xié)議》，對支付工程款又做了新的約定，并約定廠(chǎng)區工期為113天，生活區工期為266天。2006年5月23日，監理公司下達開(kāi)工令，**建公司遂組織施工，2007年**宇公司廠(chǎng)區的廠(chǎng)房等主體工程完工。后因**宇公司未按合同約定支付工程款，致使工程停工，該工程至今未竣工。2011年7月30日，雙方在仲裁期間達成和解協(xié)議，約定如處置**宇公司土地及建筑物償債時(shí)，**建公司的工程款可優(yōu)先受償。后**宇公司因不能清償到期債務(wù)，江蘇宏遠建設集團有限公司向安徽省滁州市中級人民法院申請**宇公司破產(chǎn)還債。安徽省滁州市中級人民法院于2011年8月26日作出(2011)滁民二破字第00001號民事裁定，裁定受理破產(chǎn)申請。2011年10月10日，**建公司向**宇公司破產(chǎn)管理人申報債權并主張對該工程享有優(yōu)先受償權。2013年7月19日，安徽省滁州市中級人民法院作出（2011）滁民二破字第00001-2號民事裁定，宣告**宇公司破產(chǎn)。**建公司于2013年8月27日提起訴訟，請求確認其債權享有優(yōu)先受償權。
 
　　裁判結果
 
　　安徽省滁州市中級人民法院于2014年2月28日作出（2013）滁民一初字第00122號民事判決：確認原告通州建總集團有限公司對申報的債權就其施工的被告**宇公司生產(chǎn)廠(chǎng)區土建、安裝工程享有優(yōu)先受償權。宣判后，**宇公司提出上訴。安徽省高級人民法院于2014年7月14日作出（2014）皖民一終字第00054號民事判決，駁回上訴，維持原判。
 
　　裁判理由
 
　　法院生效裁判認為：本案雙方當事人簽訂的建設工程施工合同雖約定了工程竣工時(shí)間，但涉案工程因**宇公司未能按合同約定支付工程款導致停工?，F沒(méi)有證據證明在工程停工后至法院受理破產(chǎn)申請前，雙方簽訂的建設施工合同已經(jīng)解除或終止履行，也沒(méi)有證據證明在法院受理破產(chǎn)申請后，破產(chǎn)管理人決定繼續履行合同。根據《中華人民共和國破產(chǎn)法》第十八條“人民法院受理破產(chǎn)申請后，管理人對破產(chǎn)申請受理前成立而債務(wù)人和對方當事人均未履行完畢的合同有權決定解除或繼續履行，并通知對方當事人。管理人自破產(chǎn)申請受理之日起二個(gè)月未通知對方當事人，或者自收到對方當事人催告之日起三十日內未答復的，視為解除合同”之規定，涉案建設工程施工合同在法院受理破產(chǎn)申請后已實(shí)際解除，本案建設工程無(wú)法正?？⒐?。按照最高人民法院全國民事審判工作會(huì )議紀要精神，因發(fā)包人的原因，合同解除或終止履行時(shí)已經(jīng)超出合同約定的竣工日期的，承包人行使優(yōu)先受償權的期限自合同解除之日起計算，**宇公司要求按合同約定的竣工日期起算優(yōu)先受償權行使時(shí)間的主張，缺乏依據，不予采信。2011年8月26日，法院裁定受理對**宇公司的破產(chǎn)申請，2011年10月10日**建公司向**宇公司的破產(chǎn)管理人申報債權并主張工程款優(yōu)先受償權，因此，**建公司主張優(yōu)先受償權的時(shí)間是2011年10月10日。**宇公司認為**建公司行使優(yōu)先受償權的時(shí)間超過(guò)了破產(chǎn)管理之日六個(gè)月，與事實(shí)不符，不予支持。
 
 
 
 
來(lái)源：中華人民共和國最高人民法院網(wǎng)
查看全文

免責聲明
本網(wǎng)注明來(lái)源的轉載文/圖等稿件均為轉載稿，其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)注明的“稿件來(lái)源”，并自負版權等法律責任。本網(wǎng)轉載不構成廣告也未用于商業(yè)宣傳，僅僅是出于傳遞更多信息，對其觀(guān)點(diǎn)或內容的真實(shí)性不作任何保證和承諾。如對本文內容存有異議或涉及版權等權利問(wèn)題，請相關(guān)權利人根據網(wǎng)站上的聯(lián)系方式速與重慶知名律師網(wǎng)聯(lián)系，本網(wǎng)將及時(shí)作出處理。
亚洲色婷婷爱婷婷综合精品|国产成人精品a视频一区|免费一区二区三区|av无码久久久久不卡免费网站|亚洲成AV人片在线观看无下载